Договор публичной оферты на оказание услуг по ремонту

1. Термины и определения

• Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ РЕМОНТ» (ИНН 1655464870, ОГРН 1211600071946).
• Заказчик — физическое или юридическое лицо, принимающее условия настоящего Договора путем акцепта оферты.
• Услуги — работы по ремонту, отделке, реконструкции помещений, а также сопутствующие услуги (дизайн-проект, экспертиза).
• Сайт — интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу smart-remont.com.
• Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора.

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и отделке помещений (квартир, домов, офисов, коммерческих объектов), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Перечень работ, сроки, стоимость и иные условия определяются в Индивидуальном договоре подряда, который подписывается Сторонами после проведения замера и составления сметы.

3. Акцепт оферты

Акцептом (принятием) настоящей оферты является:

• Отправка заявки через форму на Сайте;
• Телефонный звонок в офис Исполнителя;
• Подписание Индивидуального договора подряда.

С момента совершения любого из указанных действий Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

• Оказать услуги качественно, в полном объеме и в согласованные сроки;
• Соблюдать требования строительных норм и правил (СНиП, СП);
• Использовать материалы, согласованные с Заказчиком;
• Предоставить гарантию на выполненные работы сроком 2 (два) года;
• Устранить выявленные недостатки в гарантийный срок за свой счет.

4.2. Заказчик обязуется:

• Предоставить Исполнителю доступ к объекту в согласованное время;
• Оплатить услуги в размере и в сроки, предусмотренные Индивидуальным договором;
• Своевременно принять выполненные работы путем подписания акта приемки;
• Не вмешиваться в технологический процесс без согласования с Исполнителем.

5. Стоимость и порядок оплаты

Стоимость услуг определяется сметой, согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Индивидуального договора подряда.

Оплата производится поэтапно:

• Аванс — 30% от стоимости работ при подписании договора;
• Промежуточные платежи — по факту завершения ключевых этапов;
• Окончательный расчет — после подписания акта приемки выполненных работ.

6. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ определяются Индивидуальным договором подряда с учетом объема, сложности и вида работ. Исполнитель вправе продлить сроки выполнения в случае форс-мажорных обстоятельств либо задержек, вызванных Заказчиком.

7. Гарантия и ответственность

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком 2 (два) года с даты подписания акта приемки. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет выявленные недостатки, связанные с качеством работ.

Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие:

• Естественного износа материалов;
• Неправильной эксплуатации объекта Заказчиком;
• Использования материалов, предоставленных Заказчиком;
• Повреждений, вызванных третьими лицами или форс-мажорными обстоятельствами.

8. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, пожары, военные действия, акты государственных органов и т.п.), препятствующих исполнению Договора.

9. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Контактная информация

• Исполнитель: ООО «СМАРТ ГРУПП»
• Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 9/1, офис 31
• Телефон: +7 (937) 288-81-18
• E-mail: smartremont116@gmail.com
• Режим работы: Пн–Сб: 9:00–20:00